公司名称
您所在的位置: 首页 >招标采购信息 >招标公告 >广州国际航运大厦项目第三方检测监测服务招标公告
广州国际航运大厦项目第三方检测监测服务招标公告
更新日期:2019-08-01信息来源:本站访问次数:295

广州国际航运大厦项目第三方检测监测服务

招标公告

广州海建工程咨询有限公司受广州海珑置业有限公司委托,现对广州国际航运大厦项目第三方检测监测服务进行公开招标,选定承包人,欢迎符合资格条件供应商投标。

一、项目名称:广州国际航运大厦项目第三方检测监测服务

二、工程概况(工程地点、概况、内容、工期、限价)

(一)工程地点:项目位于广州海珠区琶洲西区(琶洲AH040112地块),北面临珠江啤酒厂二期改造项目,西面及南面为公园绿地,东面比邻TCL项目。

(二)工程概况:本项目占地5055平方米,总建筑面积为98803平方米;项目地上共三十七层,地下共五层,地上主要功能为办公、会议室,指挥中心、职工饭堂,地下主要功能为地下停车以及相关设备用房。

(三)工程内容:包含基坑监测、主体沉降观测、常规材料见证取样检测、地基基础检测、基坑支护检测、主体结构检测(含人防结构)、室内环境检测等。具体详见本项目工程量清单。

注:服务范围除以上工作外,还包括:与工程所在行政区域的相关主管部门进行检测工作的协调,确保不因检测工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收,投标人需在投标报价中综合考虑该项协调工作的费用。在进行检测任务的过程中,针对与工程相关的施工单位、监理单位等相关单位的协调工作,投标人需在投标报价中综合考虑该项协调工作的费用。

(四)工程工期:服务周期从中标单位进场至通过竣工验收为止,服务周期必须满足实际施工要求,项目施工计划工期约1200日历天。进场日期以发包人通知时间为准。

(五)最高限价:本项目招标控制价为3090104.25元(本项目不设暂列金和安全文明施工费)超过最高报价值的投标报价均按无效投标处理。

三、投标人资格要求:

(一)投标人持有事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书且在有效期内或工商行政管理部门核发的企业法人营业执照且在有效期内;

(二)投标人持有建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书且在有效期内;

(三)具有省级或以上人民政府计量行政部门颁发的CMA计量认证合格证书(认证范围应覆盖内容:基坑监测、主体沉降观测、常规材料见证取样检测、地基基础检测、基坑支护检测、主体结构检测、室内环境检测等),如投标人CMA计量认证合格证书中的检测项目与上述名称不同,但表达的意思一致也视为满足该项条件,且证书在有效期内;

(四)投标人须是“广州市建设工程质量检测监管信息网联网检测企业名单”中的企业;且被纳入“广州市地下工程和深基坑安全监测预警系统”管理系统;

(五)投标人在广州市住房和城乡建设委员会已建立诚信档案;

(六)投标人具有以下①、②、③之一资质:

①工程勘察综合资质甲级;

②工程勘察专业资质岩土工程甲级和工程勘察专业资质工程测量甲级;

③工程勘察专业资质岩土工程(分项)物探测试检测监测甲级和工程勘察专业资质工程测量甲级。

(七)投标人已按照附件一的内容签署盖章的投标申请人声明;

(八)已报名登记并获取本次招标文件;

(九)本次招标接受联合体投标。

组成联合体投标的须由具备第(三)项资质的单位作为联合体投标牵头方且联合体不能超过三个单位。联合体各方(包括主办方及联合体成员)不得再单独或与其他单位组成联合体参与本项目投标。出现上述情况者,其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝。若联合体投标的应签订联合体共同投标协议。

四、获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价

(一)获取招标文件时间:2019年8月2日~2019年8月8日,9时~12时,14:30时~17:30时(工作日)。

(二)获取招标文件地点:广州市滨江东路远安新街49号2楼招标代理部。

(三)获取招标文件方式:自行前往购买。申请人报名时须提交的资料详见《报名提交资料一览表》(一式一份)。

(四)招标文件售价:人民币500元/套(售后不退)

五、投标截止时间、开标时间及地点

(一)投标截止及开标时间:2019年8月22日,上午9:30时(北京时间)。

(二)递交投标文件及开标地点:广州海建工程咨询有限公司广州市滨江东路远安新街49号3楼会议室。

六、.发布公告的媒介

本项目招标公告同时在中国招标投标公共服务平台(网址:http://www.cebpubservice.com/)、中远海运集团招标采购网(网址:http://gs.coscoshipping.com/)及广州海建工程咨询有限公司网站(网址:http://www.gzhjjl.com/)发布上发布。如媒体发布公告内容不一致者,以广州海建工程咨询有限公司网站公告为准。

七、招标人的名称、地址和联系方式

(一)招标人名称:广州海珑置业有限公司

(二)地址:广州市滨江中路308号

(三)联系电话:020-84100185

(四)联系人:谭工

八、招标机构的名称、地址和联系方式

(一)招标代理名称:广州海建工程咨询有限公司

(二)地址:广州市滨江东路远安新街49号

(三)联系电话:020-84103109

(四)联系人:王工

 

广州海珑置业有限公司

广州海建工程咨询有限公司

     2019年8月1日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件一:

投标申请人声明

广州海珑置业有限公司:

本公司就参加广州国际航运大厦项目第三方检测监测服务投标工作,做出郑重声明:

一、本公司保证投标报名材料及其后提供的一切材料都是真实的。如我司成为本项目中标候选人,我司同意并授权招标人将我司投标文件商务部分的人员、业绩、奖项等资料进行公开。

二、本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标,不出让投标资格,不向招标人或评标委员会成员行贿。

三、本公司没有处于被责令停业的状态;没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内;没有处于财产被接管、冻结、破产的状态;在投标报名截止日期前三年内没有建设行政主管部门已书面认定的重大工程质量问题;在广州市人民检察院行贿犯罪档案查询结果中,本公司没有在投标报名截止时间前三年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录、没有被人民法院列入失信被执行人名单;在投标报名截止日期前三年内本公司没有弄虚作假骗取中标、围标串标行为(以行政主管部门或法院或检察院书面认定为准)。

四、本公司及其有隶属关系的机构,没有参加本项目招标文件的编写工作;本公司与本次招标的机构没有隶属关系或其他利害关系;本公司与本工程的承包单位、监理单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位没有隶属关系或其他利害关系。

五、本公司承诺,中标后严格执行安全生产相关管理规定。

本公司违反上述保证,或本声明陈述与事实不符,经查实,本公司愿意接受公开通报,承担由此带来的法律后果,并自愿停止参加广州海珑置业有限公司内的招标投标活动两年。

特此声明

投标申请人(盖章):

法定代表人(或授权委托人)(签名):

        日   期:2019年  月  日
报名资料一览表

工程名称:广州国际航运大厦项目第三方检测监测服务

投标单位(盖章)

审核确认:招标人接收资料人员与投标申请人代表对以下报名资料共同核对,审核情况属实。

招标人接收资料的

人员签名:

 

投标申请人的

代表签名:

 

序号

 

内页码

报名提交

资料要求

审核情况

备注

(此栏不需

申请人填写)

1

报名公函(同以下资料装订为一本)(加盖单位公章)

 

原件

 

 

2

法定代表人证明书、法定代表人授权委托证明书(非法定代表人参加时提供)(加盖单位公章)

 

原件

 

 

3

投标人事业单位法人证书或企业法人营业执照(加盖单位公章)

 

复印件

 

 

4

投标人建设工程质量检测机构资质证书(加盖单位公章)

 

复印件

 

 

5

投标人CMA计量认证合格证书(认证范围应覆盖内容:基坑监测、主体沉降观测、常规材料见证取样检测、地基基础检测、基坑支护检测、主体结构检测、室内环境检测等),如投标人CMA计量认证合格证书中的检测项目与上述名称不同,但表达的意思一致也视为满足该项条件,且证书在有效期内(加盖单位公章)

 

复印件

 

 

6

投标人须是“广州市建设工程质量检测监管信息网联网检测企业名单”中的企业;且被纳入“广州市地下工程和深基坑安全监测预警系统”管理系统企业证明(加盖单位公章)

 

复印件

 

 

7

投标人在广州市住房和城乡建设委员会已建立诚信档案证明(加盖单位公章)

 

复印件

 

 

8

投标人具有以下①、②、③之一资质:

①工程勘察综合资质甲级;

②工程勘察专业资质岩土工程甲级和工程勘察专业资质工程测量甲级;

③工程勘察专业资质岩土工程(分项)物探测试检测监测甲级和工程勘察专业资质工程测量甲级。(加盖单位公章)

 

复印件

 

 

9

联合体投标人联合体投标协议

 

原件

 

 

10

投标申请人声明(加盖单位公章)

 

原件